Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN M. MUIJS MONTAGE BV

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– M. Muijs: M. Muijs Montage B.V. en/of een aan M. Muijs Montage B.V. gelieerde vennootschap / onderneming;
– werkzaamheden: alle mogelijke vormen van dienstverlening die samenhangen met of betrekking hebben op:
a. montagewerk aan daken, gevels, stalgordijnen en dakgoten;
b. dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw;
c. overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
d. alle daarmee samenhangende werkzaamheden, dan wel andersoortige dienstverlening;
– Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een aanbod met verwijzing naar deze algemene voorwaarden is gericht en/of met wie onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van M. Muijs en op alle met M. Muijs gesloten overeenkomsten. Het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever, dan wel het doen van een bestelling bij M. Muijs door Opdrachtgever, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door Opdrachtgever.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door M. Muijs schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen, opdrachten
2.1 Alle aanbiedingen van M. Muijs zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door M. Muijs of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van M. Muijs.
2.3 Eventuele onjuistheden in (order)bevestigingen van M. Muijs dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door Opdrachtgever schriftelijk aan M. Muijs te worden bericht, bij gebreke waarvan de (order)bevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden M. Muijs alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft M. Muijs tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
2.6 M. Muijs heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever
3.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat M. Muijs tijdig kan beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met M. Muijs;
b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
3.2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van M. Muijs.
3.4 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van M. Muijs is het Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot M. Muijs over te dragen aan een derde.
3.5 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd als gevolg van het niet voldoen aan het bepaalde in 3.1 komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever. M. Muijs heeft het recht de uitvoering van de verleende opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in 3.1 genoemde verplichting ten genoegen van M. Muijs heeft voldaan.

Artikel 4: Uitvoering opdracht
4.1 M. Muijs dient de werkzaamheden aan een object conform de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat werkzaamheden op een andere wijze verricht dienen te worden en de oorzaak hiervan is niet aan M. Muijs te wijten dan dient M. Muijs Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Na accordering over de gewijzigde aanpak zal M. Muijs de werkzaamheden hervatten.
4.2 Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden sprake blijkt te zijn van asbest of asbesthoudende materialen anders dan voorheen kenbaar was en onderdeel is van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en M. Muijs, dan zullen de werkzaamheden worden stilgelegd. Het asbest of de asbesthoudende materialen zullen na overleg tussen Opdrachtgever en M. Muijs en na akkoord van Opdrachtgever verantwoord worden verwijderd door M. Muijs. De termijn van uitvoering wordt verlengd met de tijd dat M. Muijs nodig heeft om het asbest te verwijderen. Voor deze verlenging kan M. Muijs niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden
5.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
– die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
– die M. Muijs niet kunnen worden toegerekend en
– die de kosten van het werk verhogen.
5.2 Kostenverhogende omstandigheden geven M. Muijs recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
5.3 Indien M. Muijs van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent
de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
5.4 Indien de opdracht bestaat uit het (laten) afvoeren van producten en een product meer verontreiniging bevat dan voorzien, is de extra verontreiniging voor rekening en risico van Opdrachtgever. M. Muijs zal in dat geval in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde oplossing. De daaraan verbonden (extra) kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de extra kosten een prijsstijging van meer dan 25% van de overeengekomen prijs met zich meebrengen, heeft Opdrachtgever het recht binnen twee werkdagen nadat de prijsverhoging door M. Muijs schriftelijk is medegedeeld, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden voor zover de opdracht nog niet is uitgevoerd c.q. de producten nog niet zijn geleverd.

Artikel 6: Meer en minder werk
6.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
6.2 In geval van door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan M. Muijs slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
6.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden -schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van M. Muijs en van Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
6.4 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
a. het aanschaffen van bouwstoffen;
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld
waarop deze betrekking heeft.
6.5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan M. Muijs berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
6.6 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee M. Muijs redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
6.7 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
6.8 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
6.9 Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag M. Muijs bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal M. Muijs eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door M. Muijs worden verrekend bij de eindafrekening.
6.10 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft M. Muijs recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 7: Betaling
7.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt M. Muijs telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Opdrachtgever toe. De door Opdrachtgever aan M. Muijs verschuldigde omzetbelasting
wordt afzonderlijk vermeld. Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van M. Muijs binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan M. Muijs mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
7.2 Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van enig recht op opschorting van de betaling en op voorwaarde dat M. Muijs deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. M. Muijs is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.
7.3 Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient M. Muijs de eindafrekening in.
7.4 Betaling van het aan M. Muijs verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop M. Muijs de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd de toepasselijkheid van enig recht op opschorting van de betaling.

Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn
8.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer M. Muijs heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport
opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door M. Muijs niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
8.2 Indien M. Muijs heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
8.3 Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
8.4 Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
8.5 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal M. Muijs na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
8.6 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever.
8.7 Door M. Muijs erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
8.8 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding
wegens te late oplevering
9.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van M. Muijs komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
9.2 M. Muijs heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van M. Muijs kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
9.3 Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is M. Muijs een gefixeerde schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd van € 40,- per werkdag tot de dag waarop het werk aan Opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor zover M. Muijs recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens M. Muijs gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever.
9.4 De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen M. Muijs nog toekomt.
9.5 De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000,- ten hoogste 25% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan € 20.000,- ten hoogste 15% van die aannemingssom.
9.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor M. Muijs voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 10: In gebreke blijven van Opdrachtgever
10.1 Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op M. Muijs te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 M. Muijs heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is M. Muijs gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding en onverminderd het recht van M. Muijs op volledige schadevergoeding.
10.3 M. Muijs is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
10.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente vergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van volledige betaling.
10.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van M. Muijs op vergoeding van overige schade.
10.6 M. Muijs is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan M. Muijs schuldig is/zijn.
10.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden M. Muijs hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. M. Muijs is in voornoemde gevallen gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
10.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.9 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is M. Muijs gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop Opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits M. Muijs Opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van M. Muijs op vergoeding van schade, kosten en rente.
10.10 Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 12.5 van toepassing.

Artikel 11: In gebreke blijven van M. Muijs
11.1 Indien M. Muijs zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en Opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal Opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
11.2 Opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien M. Muijs na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat Opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft Opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van M. Muijs voortvloeiende schade en kosten, mits deze binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 12: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide
staat en opzegging
12.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die M. Muijs ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die M. Muijs ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan M. Muijs vergoed.
12.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van M. Muijs, mits hij Opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
12.3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan M. Muijs bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door M. Muijs betaalde bouwstoffen.
12.4 Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is M. Muijs bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
12.5 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. M. Muijs heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. M. Muijs is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. M. Muijs zendt Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever
13.1 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens. M. Muijs is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door M. Muijs verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van M. Muijs staan, heeft M. Muijs daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
13.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die M. Muijs redelijkerwijs had mogen verwachten, geven M. Muijs recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
13.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn en M. Muijs was hier voorafgaand aan de overeenkomst niet mee bekend, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
13.4 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens haar voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
13.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
13.6 Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
13.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die M. Muijs lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
13.8 Opdrachtgever zal M. Muijs alsmede medewerkers van M. Muijs vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van M. Muijs daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
13.9 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat M. Muijs die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van M. Muijs
14.1 M. Muijs is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden schade, ongeacht of deze schade zijn grondslag vindt in een tekortkoming, een onrechtmatige daad of andere rechtsgrond.
14.2 M. Muijs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van overmacht.
14.3 In geen geval draagt M. Muijs aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, gemiste besparingen, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.
14.4 M. Muijs is niet aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van overschrijding van een aangegeven oplevertermijn, door welke oorzaak ook, anders dan hetgeen is genoemd in artikel 9.
14.5 Voor onjuistheden in de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, waaronder begrepen tekeningen en berekeningen, dan wel de gevolgen daarvan is M. Muijs nimmer aansprakelijk.
14.6 Voor zover een beroep op lid 1 t/m 5 van onderhavig artikel M. Muijs rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van M. Muijs beperkt tot:
a. het bedrag dat de verzekeraar van M. Muijs dienaangaande uitkeert of
b. bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, 10% van de gehele aanneemsom.
De aansprakelijkheid van M. Muijs voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,-.
14.7 Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van onderhavig artikel komt mede toe aan door M. Muijs ingeschakelde werknemers en derden.
14.8 Opdrachtgever vrijwaart M. Muijs tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door M. Muijs te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door M. Muijs aan Opdrachtgever verkochte, geleverde of te leveren zaken en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.
14.9 M. Muijs is niet aansprakelijk voor aanspraken, sancties en/of schade wegens (beweerde) overtredingen van milieu- en/of andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart M. Muijs tegen iedere aanspraak van derden ter zake, evenals tegen de daaruit voor M. Muijs voortvloeiende kosten.
14.10 M. Muijs is nimmer aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen.
14.11 Indien M. Muijs op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschorting- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is M. Muijs niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van M. Muijs.
14.12 Iedere vordering jegens M. Muijs, tenzij deze door M. Muijs is erkend, vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 15. Garantie en reclame
15.1 M. Muijs staat in voor de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en geleverde producten in overeenstemming met hetgeen Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door M. Muijs uitgevoerde werkzaamheden dan wel geleverde producten, dan zal M. Muijs de werkzaamheden verbeteren, de gebreken (doen) herstellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van M. Muijs. Afwijkingen met redelijke tolerantie geven aan Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.
15.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
a. het door Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien of onoordeelkundig gebruik;
b. gebrekkig onderhoud zoals het niet schoonhouden van producten;
c. defecten of gebreken aan de meterkast en/of elektrische installatie van Opdrachtgever;
d. schade ontstaan door stroomuitval/ kortsluiting;
e. werkzaamheden door derden;
f. door Opdrachtgever aangeleverde zaken en door M. Muijs van derden betrokken zaken, voor zover deze derden geen garantie aan M. Muijs hebben verstrekt;
g. schade ontstaan door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oproer, vandalisme, diefstal en molest;
h. schade door dieren;
i. schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel, windhozen en dergelijke;
j. schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen of vloeistoffen, agressieve schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen;
k. schade die het gevolg is van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies.
15.3 Opdrachtgever dient de werkzaamheden terstond na uitvoering en de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren.
15.4 Reclames met betrekking tot gebreken die bij de in artikel 15.3 bedoelde inspectie ontdekt worden of hadden moeten worden ontdekt dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan M. Muijs te worden gemeld. Reclames met betrekking tot gebreken die bij de inspectie als bedoeld in artikel 15.3 niet ontdekt zijn of behoorden te worden ontdekt dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan M. Muijs te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens M. Muijs. Daarnaast dienen alle tekortkomingen bij M. Muijs schriftelijk te worden gemeld binnen vijf werkdagen na aflevering. De melding van een tekortkoming geeft Opdrachtgever geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Eventuele rechtsvorderingen van Opdrachtgever dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt. Indien een gebrek niet conform het vorenstaande bij M. Muijs is gemeld, kan Opdrachtgever op de tekortkoming geen beroep meer doen.
15.5 Indien Opdrachtgever reclameert, is hij verplicht M. Muijs in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van M. Muijs te houden en M. Muijs in de gelegenheid te stellen de producten te onderzoeken, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. De producten dienen duidelijk herkenbaar en afgezonderd opgeslagen te worden.
15.6 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
15.7 Ieder recht op garantie of reclame vervalt, indien Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens M. Muijs niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
15.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
15.9 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 16. Vergunningen en subsidies
16.1 Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn/ verplicht zijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
16.2 Opdrachtgever vrijwaart M. Muijs alsmede medewerkers van M. Muijs voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen.
16.3 Opdrachtgever vrijwaart M. Muijs, alsmede medewerkers van M. Muijs volledig voor alle boetes die M. Muijs opgelegd krijgt als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen zoals genoemd in artikel 16.1, alsmede voor de schade ten gevolge van deze boeteoplegging. De partij die een boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) ontvangt, stuurt (een kopie van) deze boeteaanzegging en het definitieve boetebesluit per omgaande na ontvangst ervan en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar naar de andere partij. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de volledige boetes aan M. Muijs, waarbij een beroep op verrekening en/of opschorting uitdrukkelijk is uitgesloten.
16.4 Mogelijk worden er subsidies verstrekt voor de aanschaf van producten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van dergelijke subsidies. M. Muijs is nimmer aansprakelijk indien een subsidie niet meer beschikbaar is of niet wordt uitgekeerd.

Artikel 17. Vertegenwoordiging
17.1 Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover M. Muijs aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 18. Einde overeenkomst
18.1 M. Muijs kan een overeenkomst met Opdrachtgever eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien Opdrachtgever niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de producten niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval Opdrachtgever failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door Opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd.
18.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door M. Muijs aan Opdrachtgever, Kroese een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan M. Muijs, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
18.3 M. Muijs kan Opdrachtgever schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door Opdrachtgever van een redelijke vergoeding voor het door M. Muijs geleden verlies en de gederfde winst.
18.4 In geval M. Muijs de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen M. Muijs uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19. Overmacht
19.1 In geval van overmacht is M. Muijs gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
19.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor M. Muijs staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van M. Muijs in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan M. Muijs de producten betrekt.

Artikel 20. Slotbepalingen en toepasselijk recht
20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. M. Muijs en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
20.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
20.3 Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, behoudens dat M. Muijs bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.
20.4 Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.